Постановление Мэра города Читы от 26.12.2005 N 323 "Об утверждении документов в целях реализации СТАТЕЙ 9, 16, 18 федерального закона от 21.07.05 г. N 94-ФЗ"

Архив



МЭР города ЧИТЫ



Постановление

от 26 декабря 2005 года N 323



Об утверждении документов в целях

РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЕЙ 9, 16, 18 федерального ЗАКОНА

ОТ 21.07.05 г. N 94-ФЗ



На основании ст. 32 Устава муниципального образования городской округ "Город Чита", принятого решением Читинской городской Думы от 30.09.04 г. N 168, п. 3 решения Думы городского округа "Город Чита" "О реализации федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.05 г. N 94-ФЗ" от 22.12.2005 г. N 217, постановляю:

1. Определить официальным печатным изданием для публикации информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд ОАО - Читинское обозрение".

2. Определить официальным сайтом для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд официальный сайт администрации городского округа "Город Чита".

3. Информационно-аналитическому отделу аппарата администрации городского округа "Город Чита" (П.А. Крапива) размещать на официальном сайте администрации городского округа информацию о заказах на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

4. Утвердить:

- порядок внесения муниципальных контрактов в реестр (Приложение 1);

- порядок предоставления информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в целях ее размещения на официальном сайте администрации городского округа "Город Чита" (Приложение 2);.

- типовые формы муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (Приложения 3, 4, 5).

5. Считать утратившими силу с 01.01.2006:

- постановление главы Администрации города от 10.07.2003 г. N 564 "Об утверждении Порядка формирования муниципального заказа и контроля за исполнением муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд города Читы";

- постановление главы администрации города от 17.12.2003 г. N 729 "О внесении дополнений в постановление главы администрации города от 10.07.2003 г. N 564 "0б утверждении Порядка формирования муниципального заказа и контроля за исполнением муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд города Читы";

- постановление главы администрации города от 03.06.2004 г. N 197 "О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования муниципального заказа и контроля за исполнением муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд города Читы, утвержденный постановлением главы Администрации г. Читы от 10.07.2003 N 564.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2006.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города В.П. Бородина.

8. Опубликовать постановление в газете "Читинское обозрение".



Мэр города Читы

А.Д.МИХАЛЕВ











Приложение 1

к Постановлению

Мэра города Читы

от 26 декабря 2005 г. N 323



ПОРЯДОК

ВНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ в РЕЕСТР



1. Порядок разработан в соответствии со ст. 18 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" N 94-ФЗ от 21.07.05 г.

2. Муниципальные заказчики:

2.1. в течение 3 дней после заключения муниципальных контрактов представляют в комитет экономики администрации городского округа "Город Чита" для внесения информации в реестр муниципальных контрактов:

а) муниципальный контракт;

б) копии документов, подтверждающих основание заключения контракта (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, протокол аукциона, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок).

2.2. в течение 3 дней информируют комитет экономики о внесении изменений и дополнений в заключенные муниципальные контракты, внесенные в реестр;

2.3. Ежеквартально нарастающим итогом в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным предоставляют в комитет экономики информацию об исполнении муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Порядку, для внесения данных сведений в реестр.

3. Комитет экономики администрации городского округа "Город Чита":

3.1. Осуществляет регистрацию поступивших муниципальных контрактов для внесения в реестр с указанием даты их поступления.

3.2. Проводит проверку:

а) правильности выбора способа размещения заказа;

б) соответствия цен в контрактах ценам, указанным в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, протоколе аукциона, протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок.

3.3. Вносит необходимые сведения в реестр муниципальных контрактов;

3.4. Делает следующие отметки на контракте, подтверждающие внесение сведений в реестр муниципальных контрактов:

а) код товаров (работ, услуг);

б) способ размещения муниципального контракта (ОК - открытый конкурс; ОА - открытий аукцион, ЗК - закрытый конкурс, за - закрытый аукцион, ЕдП - закупка у единственного поставщика; ЗКЦ -Запрос котировок цен; ЗКДч - запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайного характера; СЗ - свободный закуп);

в) реквизиты документа, являющегося основанием для заключения контракта (кроме закупки у единственного поставщика);

г) дату внесения контракта в реестр;

д) реестровый, номер.

3.5. в течение 3 дней со дня представления муниципальным заказчиком контракта направляет сведения, внесенные в реестр, для размещения на сайте;

3.6. в течение 3 дней со дня получения информации об исполнении муниципальных контрактов вносит данную информацию в реестр и направляет для размещения на сайте.

4. Информационно-аналитический отдел администрации городского округа "Город Чита" через каждые три дня осуществляет обновление реестра муниципальных контрактов, размещенного на официальном сайте.

5. Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита" принимает к учету заключенные муниципальные контракты, а также изменения и дополнения к ним только с отметкой комитета экономики, свидетельствующей об их внесении в реестр.











Приложение 1

к Порядку

внесения муниципальных

контрактов в реестр



СВЕДЕНИЯ об ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ на ПОСТАВКУ

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) для МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

________________________________________________ за ____________200_ ГОДА

(наименование муниципального заказчика)



----T-------T------T-----T------T--------T------T------T-----------------------------------¬
¦ N ¦Номер и¦Испол-¦Дата ¦Реест-¦Предмет ¦Цена  ¦Срок  ¦Информация об исполнении контрактов¦
¦п/п¦дата   ¦нитель¦вне- ¦ровый ¦контрак-¦конт- ¦испол-+------------------T----------------+
¦   ¦заклю- ¦      ¦сения¦номер ¦та      ¦ракта,¦нения ¦Фактически постав-¦Фактически опла-¦
¦   ¦чения  ¦      ¦в ре-¦      ¦        ¦тыс.  ¦конт- ¦  лено продукции  ¦чено за постав- ¦
¦   ¦контра-¦      ¦естр ¦      ¦        ¦руб.  ¦ракта ¦(работ, услуг) по ¦ленную продукцию¦
¦   ¦кта    ¦      ¦     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦данному контракту,¦(работы, услуга)¦
¦   ¦       ¦      ¦     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦   тыс. руб.      ¦    тыс. руб.   ¦
+---+-------+------+-----+------+--------+------+------+------------------+----------------+
¦ 1 ¦   2   ¦      ¦  3  ¦   4  ¦    5   ¦   6  ¦   7  ¦         8        ¦        9       ¦
+---+-------+------+-----+------+--------+------+------+------------------+----------------+
+---+-------+------+-----+------+--------+------+------+------------------+----------------+
+---+-------+------+-----+------+--------+------+------+------------------+----------------+
L---+-------+------+-----+------+--------+------+------+------------------+-----------------


ФИО руководителя ___________________________ Подпись ________________

Дата _____________________

М.П.











Приложение 2

к Постановлению

Мэра города Читы

от 26 декабря 2005 г. N 323



ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ о ЗАКАЗАХ на ПОСТАВКИ товаров,

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ для МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД С

ЦЕЛЬЮ ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

городского округа "ГОРОД ЧИТА"



1. Порядок разработан в соответствии со ст. 16 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" N 94-ФЗ от 21.07.05 г. (далее - Закон).

2. Муниципальные заказчики несут ответственность за содержание документов и сроки их направления для размещения на официальном сайте администрации городского округа "Город Чита".

3. Муниципальные заказчики направляют информацию для размещения на сайте в рабочие дни в сроки, установленные Законом, но не позднее 17 часов 00 минут каждого дня в информационно-аналитический отдел аппарата администрации городского округа "Город Чита" на электронных и бумажных носителях.

4. Информационно-аналитический отдел аппарата администрации городского округа:

- принимает информацию для размещения на сайте при наличии всех необходимых подписей на документах;

- осуществляет регистрацию полученных документов с указанием даты и времени их поступления;

- осуществляет обобщение предоставленных материалов и переводит их, при необходимости, в электронный вид;

- определяет раздел, в который должна быть помещена поступившая информация и форму ее представления на сайте;

- формирует поступившие материалы, готовит и размещает их на сайте в день поступления.











Приложение 3

к Постановлению

Мэра города Читы

от 26 декабря 2005 г. N 323



ТИПОВАЯ ФОРМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _____

НА ПОСТАВКУ ____________________________________________

(наименование товара)



           г. Чита                          "___" ____________ 200_ г.
______________, в лице __________________________________, действующего на основании
(наименование)         (должность, ФИО должностного лица)


_________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Исполнитель муници-


пального заказа _______________ в лице ____________________________________________,
                (наименование)               (должность, ФИО должностного лица)


действующего на  основании ____________, именуемый в  дальнейшем  "Поставщик",  а  с


другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт, именуемый в  дальнейшем
"Контракт", о нижеследующем:


                       1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является
____________________________________________________________________________________
 указать нужное (протокол оценки сопоставления заявок, протокол аукциона, протокол
               рассмотрения сопоставления котировочных заявок)


Настоящий контракт заключен в соответствии с условиями конкурсной документации
и оферты (конкурсного предложения) Поставщика-победителя конкурса.


1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя  обязанности по поставке
________________________________(далее  по  тексту - Товар), согласно  спецификации,
    (наименование товара)


являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 1).


В спецификации в обязательном порядке отражается наименование, объем поставляе-
мого товара, требования, предъявляемые к качеству товара, и его стоимость.
1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку товара без дополнительной оплаты
по следующему адресу: ______________________________________________________________


2. ЦЕНА КОНТРАКТА



2.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара составляет ___________ (_____________) рублей, в том числе НДС ___________(____________) рублей.

Уровень цены поставляемого товара по настоящему Контракту является фиксированным в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара и стоимость доставки товара Заказчику.

2.3. Оплата товара производится Заказчиком поэтапно. Оплата поставляемых товаров производится по завершении каждого этапа поставки товаров, предусмотренного "Графиком поставки" (Приложение N 2) пропорционально стоимости поставленных на данном этапе товаров.

Оплата поставленного на конкретном этапе товара осуществляется заказчиком в течение _____________ рабочих дней с момента (даты) поставки товара с учетом уплаченного ранее аванса.

2.5. Настоящим Контрактом предусмотрена форма оплаты Заказчиком поставляемых товаров - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.



3. СРОКИ ПОСТАВКИ



3.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме в срок до "___".__________ 200__ г.

3.2. Конкретные сроки, а также этапы поставки устанавливаются в Приложении N 2 к настоящему Контракту "График поставки товара".

3.3. Порядок поставки, установленный Графиком поставки товара, может быть изменен путем направления Заказчиком письменной заявки Поставщику. в данной заявке Заказчик указывает объем подлежащего поставке товара.

Поставщик обязуется осуществить поставку товара по заявке Заказчика в течение ________ рабочих дней с момента получения данной заявки.

3.4. Досрочная поставка товара возможна только по согласованию с Заказчиком.

3.5. Если Поставщиком допущена просрочка поставки товара, Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.



4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ



4.1 Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме в установленные настоящим Контрактом сроки.

4.2. Поставщик несет обязанность по доставке товара собственным транспортом либо организует доставку товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет.

Риск утраты или порчи товара в процессе его доставки несет Поставщик.

4.3. Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать требованиям, указанным в спецификации (Приложение N 1).

4.4. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Контракта, должен иметь технический паспорт, сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемых товаров установленным стандартам.

4.5. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Стоимость упаковки включена в стоимость товара по настоящему Контракту.

4.6. При приемке товара Заказчиком товар должен быть осмотрен им в течение ____ дней с момента поставки на предмет соответствия его количества условиям настоящего Контракта.

В этот же срок Заказчик обязан произвести проверку поставленного товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать установленным требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение ______ дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком.

4.7. Если Заказчик отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика



5. ГАРАНТИИ



5.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем контракте, спецификации поставки товаров.

5.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара заявленным в настоящем Контракте требованиям в течение следующего гарантийного срока __________________________________________________________

В случае выявления поставки некачественного товара в период течения гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного товара на доброкачественный товар в течение _____ дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии.



6. ПЕРЕХОД права собственности



6.1. Право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика Заказчику в момент передачи Товара Заказчику.

6.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный товар в соответствии с п. 6.1. настоящего Контракта.



7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



7.1. За неисполнение или ненадлежащее и исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту обеспечено неустойкой.

За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере ____% от стоимости недопоставленного товара за каждый дань просрочки.

7.3. При поставке некачественного товара, выявленного во время его приемки.

Поставщик обязан произвести его замену в течение ____ дней с момента обнаружения.

В случае неисполнения или просрочки исполнения указанной обязанности Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 7.2 настоящего Контракта.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.



8. срокДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА



8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" ___________ 200__ г.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

8.3. в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке путем направления соответствующего письменного уведомления Поставщику.



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



9.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Контрактам, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из сторон обязан принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

9.2. По всем иным вопросам, неурегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.3. Настоящий Контракт составлен на ________ листах в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для специально уполномоченного органа.

9.4. в настоящий контракт по письменному соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

9.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение _______ дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Читинской области в соответствии с законодательством РФ.

9.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

- Приложение N 1 "Спецификация поставки товара;

- Приложение N 2 "График поставки товара".



АДРЕСА БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                                     Поставщик
________________________________________    ______________________________________
________________________________________    ______________________________________
________________________________________    ______________________________________
________________________________________    ______________________________________
__________________________/_________/       ________________________/_________/
М.П.                                         М.П.
Реестровый номер муниципального контракта   ______________________________________
Дата внесения  в реестр муниципальных контрактов _________________________________
_________________________________  Заказчик  _________________________ Исполнитель
  М.П.                                М.П.
-----------------------------------------¬  ---------------------------------------¬
¦                          Приложение N 1¦  ¦                        Приложение N 2¦
¦к муниципальному контракту N ___от______¦  ¦к муниципальному контракту N __от_____¦
¦на поставку ____________________________¦  ¦на поставку __________________________¦
¦                (наименование товара)   ¦  ¦               (наименование товара)  ¦
¦      СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА      ¦  ¦        ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА        ¦
L-----------------------------------------  L---------------------------------------










Приложение N 4

к Постановлению

Мэра города Читы

от 26 декабря 2005 г. N 323



ТИПОВАЯ ФОРМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБот



           г. Чита                          "___" ____________ 200_ г.
________________________, в лице ________________________________________,
(наименование)                       (должность, ФИО должностного лица)
действующего на основании__________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной сто-
роны, и Исполнитель муниципального заказа __________________________________, в лице
                                                (наименование)ц
______________________________________________________________________, действующего
                    (должность, ФИО должностного лица)
на  основании ___________________, именуемый в  дальнейшем  "Исполнить", а с  другой
стороны,  заключили  настоящий  муниципальный   контракт,  именуемый  в   дальнейшем
"Контракт", о нижеследующем:


                             1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является
____________________________________________________________________________________
нужное указать (протокол оценки  сопоставления заявок, протокол  аукциона, протокол
               рассмотрения сопоставления котировочных заявок)


    Настоящий контракт  заключен в  соответствии с условиями конкурсной документации
и оферты (конкурсного предложения) Исполнителя победителя конкурса.
    1.2. Исполнитель обязуется  в установленный  настоящим Контрактом срок  осущест-
вить следующие виды работ __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                    (наименование работ, описание заказа)

Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

Исполнитель обязуется осуществить работы, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта, собственными силами и силами привлеченных организаций в соответствии с техническим заданием (Приложение N 1) и утвержденной проектно-сметной документацией.

Состав и содержание технической документации определены в Приложении N 2 к настоящему Контракту. Техническая документация должна быть представлена Исполнителю в течение _____ дней с момента заключения настоящего Контракта.

Внесение в техническую документацию изменений в связи с изменением объема работ в сторону его увеличения в ходе исполнения настоящего Контракта осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

1.4. Привлечение к выполнению работ организаций Исполнителем возможно исключительно по согласованию с Заказчиком в объеме, не превышающем ______% от всего объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

Настоящим Контрактом устанавливается письменный порядок получения разрешения для привлечения к строительству организаций.



1.5. в случае привлечения Исполнителем к выполнению организаций Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств организациями в соответствии со ст. 11 настоящего Контракта, а перед организациями - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.



    1.6.  Исполнитель  имеет  лицензию на  осуществление  строительной
деятельности_________________________ и обязуется при заключении настоящего
              (N, дата выдачи)
Контракта предоставить Заказчику копию указанной лицензии.


2. СТОИМОСТЬ работ и СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ



2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии со сметой (Приложение N 2) составляет _____________(___________) рублей, в том числе НДС ______________________________

2. Сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: __________________________________________________________

Окончание работ: _______________________________________________________

Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ устанавливаются Графиком работ (Приложение N 3)

Общая продолжительность работ составляет _________ календарных дней.

2.3. в момент подписания настоящего Контракта дата окончания работы в целом и дата окончания промежуточных этапов работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.



3. права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ



3.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель обязан:

3.1.1. обеспечить производство работ в полном соответствии с техническим заданием (Приложение N 1), проектно-сметной документацией (Приложение N 2), строительными нормами и правилами, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом:

3.1.2. обеспечить строительство материалами, в том числе деталями, конструкциями, оборудованием;

3.1.3. выполнять все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему (Техническим заданием, Сметой, Графиком работ), и сдать объект Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию по назначению;

3.1.4. согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ;

3.1.5. сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства в _____-дневный срок до начала выполнения дополнительных работ, получать письменное разрешение Заказчика на проведение дополнительных работ;

3.1.6. исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта;

3.1.7. соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ;

3.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных на зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

3.1.9. при готовности объекта Исполнитель должен известить об этом Заказчика в ________-дневной срок в письменной форме;

3.1.10. обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также обеспечить устранение недостатков дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим Контрактом, а срок, установленный настоящим Контрактом;

3.1.11. при необходимости произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика;

3.1.12. обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к ней территории;

3.1.13. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.2. Права Исполнителя:

3.2.1. получать оплату выполненных работ в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.



4. права обязанности ЗАКАЗЧИКА



4. в рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и несет следующие обязанности:

4.1.1. в течение ____ дней с даты подписании настоящего Контракта предоставить объект для проведения работ;

4.1.2. в течение ____ дней с даты подписания настоящего Контракта передать Исполнителю техническую документацию, если обязанность по представлению данной документации возложена на Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

4.1.3. сообщать Исполнителю необходимую информацию по вопросам выполнения муниципального заказа на работы;

4.1.4. имеет право осуществлять контроль и надзор за работами, их ходом и качеством, соблюдением сроков его выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, а также правильностью использования материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.5. Заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за работами отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Исполнителю.



5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБот



5.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим Контрактом.

5.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Контракта.

5.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работ, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.

5.4. Исполнитель обязуется за свой счет устранить дефекты, полученные по его вине и обнаруженные в течение установленного настоящим Контрактом гарантийного срока, в течение _____ дней с момента выставления соответствующей претензии Заказчиком.



6. СДАЧА и ПРИЕМКА РАБот



6.1. Заказчик, получивший от Исполнителя сообщение о готовности к сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ, обязан в течение ____ дней приступить к их приемке.

6.2. Исполнитель организует приемку работ за свой счет.

6.3. Сдача результатов работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписываемым обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

6.4. в случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Исполнитель обязуется устранить их в течение _____ дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Исполнителем.

6.6. По согласованию сторон настоящего Контракта сдача результата выполненных работ Исполнителем и их приемка Заказчиком может осуществляться поэтапно.

По завершении каждого из этапов работ, предусмотренных Графиком работ (Приложение N 3), Исполнитель извещает Заказчика о необходимости произвести приемку работ.

Заказчик, получивший от Исполнителя сообщение о завершении этапа работ, обязан в течение _____ дней приступить к приемке выполненных работ

Сдача результатов работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляются актом, предписываемым обеими сторонами. Подписанный сторонами акт приема-передачи является основанием для осуществления Заказчиком окончательной оплаты работ, выполненных Исполнителем на данном этапе.



7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ между СТОРОНАМИ



7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

С момента подписания акта приема-передачи в соответствии со ст. 8.3. настоящего Контракта риск случайной гибели или случайного повреждения объекта переходит от Исполнителя к Заказчику.



8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.

8.2. Исполнитель несет ответственность за качество проведенных работ в течении гарантийного срока в соответствии с п. 7.1. настоящего Контракта и обязан устранить выявленные в течении гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет.



8.3. в случае неустранения дефектов в порядке, предусмотренном п. 8.4. настоящего Контракта, а равно в течении гарантийного срока в срок, установленный п. 7.4. настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки их выполнения.

В случае нарушения срока окончания работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере ____% от полной стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки сдачи работ.

Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность соответствии с действующим законодательством.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.



9. срокДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА



9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" __________ 200__ г.

9.2. Настоящий Контракт может быть пролонгирован по взаимному соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Контракту, подписываемого сторонами настоящего Контракта.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке путем направления соответствующего письменного уведомления Подрядчику.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



10.1. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

10.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

10.3. Настоящий Контракт составлен на ____ листах в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для специально уполномоченного органа.

10.4. в настоящий Контракт по письменному соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

10.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение ____ дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Читинской области в соответствии с законодательством РФ.

10.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение N 1 "Техническое задание";

- Приложение N 2 "Техническая (проектно-сметная) документация";

- Приложение N 3 "График выполнения работ".

Заказчик                                     Подрядчик
________________________________________    ______________________________________
________________________________________    ______________________________________
________________________________________    ______________________________________
________________________________________    ______________________________________
__________________________/_________/       ________________________/_________/
М.П.                                         М.П.
Реестровый номер муниципального контракта ________________________________________
Дата внесения  в реестр муниципальных контрактов _________________________________


-----------------------------------------¬ -----------------------------------------¬
¦                          Приложение N 1¦ ¦                          Приложение N 2¦
¦к муниципальному контракту N ___от______¦ ¦к муниципальному контракту N __от_______¦
¦на выполнение работ_____________________¦ ¦на выполнение работ_____________________¦
¦                   (наименование товара)¦ ¦                   (наименование товара)¦
¦      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ               ¦ ¦     ТЕХНИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ)     ¦
¦                                        ¦ ¦              ДОКУМЕНТАЦИЯ              ¦
L----------------------------------------- L-----------------------------------------
                     -----------------------------------------¬
                     ¦                          Приложение N 3¦
                     ¦к муниципальному контракту N ___от______¦
                     ¦на выполнение работ_____________________¦
                     ¦                   (наименование товара)¦
                     ¦         ГРАФИК выполнения работ        ¦
                     L-----------------------------------------
    _______________________________________________________________________________
    _____________________________ Заказчик   __________________________ Исполнитель
 М.П.                                     М.П.










Приложение N 5

к Постановлению

Мэра города Читы

от 26 декабря 2005 г. N 323



ТИПОВАЯ ФОРМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ _______________________

(наименование услуг)



           г. Чита                          "___" ____________ 200__ г.
______________, в лице __________________________________, действующего на основании
(наименование)         (должность, ФИО должностного лица)
_________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Исполнитель муници-
пального заказа _______________, в лице ___________________________________________,
                (наименование)               (должность, ФИО должностного лица)
действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с
другой  стороны, заключили  настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем
"Контракт", о нижеследующем:


                            1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является
____________________________________________________________________________________
указать нужное (протокол оценки  сопоставления заявок, протокол  аукциона, протокол
               рассмотрения сопоставления котировочных заявок)
Настоящий контракт заключен в соответствии с условиями конкурсной документации
и оферты (конкурсного предложения) Исполнителя победителя конкурса.
1.2. в соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется в по заданию
Заказчика оказать следующие услуги _________________________________________________
                                              (наименование услуг)
(далее по тексту - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.3. в рамках обязанности, возложенной на Исполнителя п. 1.2., он обязуется оказать услуги, которые указаны в Приложении N 1 к настоящему Контракту "Перечень и объем оказываемых услуг"

1.4. Привлечение к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, сторонних организаций Исполнителем возможно исключительно по согласованию с Заказчиком.

Настоящим Контрактом устанавливается письменный порядок для получения разрешения для привлечения к процессу оказания услуг сторонних организаций.

1.5. в случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг сторонних организаций Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонними организациями в соответствии со ст. 6 настоящего Контракта, а перед сторонними организациями - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

1.6. в случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

1.7. в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

1.8. По окончании оказания услуг сторонами составляется и подписывается акт об оказании услуг, в котором указывается цена и объем выполненной услуги, которой является основанием для осуществления окончательного расчета.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

1.9. По согласованию сторон настоящего Контракта приемка Заказчиком оказанных услуг может осуществляться поэтапно.

По завершении каждого из этапов оказания услуг, предусмотренных графиком оказания услуг (Приложение N 2), стороны составляют акт об оказании услуг, подписываемый обеими сторонами. Подписанный сторонами акт об оказании услуг является основанием для осуществления Заказчиком оплаты оказанных Исполнителем на данном этапе услуг.



2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Контрактом, определяется в соответствии с тарифами Исполнителя, конкурсной документацией и выигравшей офертой и составляет __________________(_________________) руб., в том числе НДС _______________________ руб.

Стоимость работ по настоящему Контракту является фиксированной.

2.2. Размер выделенных бюджетных ассигнований на 200_ г. составляет __________(_______________) руб.

В случае уменьшения бюджетных ассигнований Заказчику стороны согласовывают новые объемы оказываемых услуг и сроки исполнения принятых обязательств.

2.3. Настоящим Контрактом предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.



3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ



3.1. Срок оказания услуг по настоящему Контракту:

начало:_________________________________________________________________

окончание:______________________________________________________________

3.2. По согласованию сторон могут быть установлены промежуточные сроки оказания услуг.

Промежуточные сроки оказания услуг устанавливаются Графиком (Приложение N 2)



4. права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ



4.1. в рамках настоящего Контракта Исполнитель обязан:

4.1.1. оказать Заказчику услуги надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.1.2. обеспечить процесс оказания услуг необходимыми материалами, оборудованием и т.д., нести риск случайной гибели или повреждения указанных материалов и оборудования в процессе оказания услуг;

4.1.3. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в процессе оказания услуг недостатки;

4.1.4. исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта;

4.1.5. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг, за свой счет.

4.2. Права Исполнителя:

4.2.1. получать оплату оказанных услуг в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

4.2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии полного возмещения Заказчику убытков.



5. права и обязанности ЗАКАЗЧИКА



5.1. в рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и несет следующие обязанности:

5.1.1. сообщать Исполнителю необходимую информацию по вопросам выполнения муниципального заказа на оказание услуг;

5.1.2. осуществлять оплату услуг, выполненных Исполнителем, в размере, порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

5.1.3. уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объем оказанных услуг ниже установленного настоящим Контрактом;

5.1.4. имеет право осуществлять контроль и надзор за процессом оказания услуг, его ходом и качеством, соблюдением сроков их оказания, не вмешивать при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.1.5. Заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за процессом оказания услуг отступлений от условий настоящего Контракта, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.1.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные в процессе оказания услуг отступления от требований и условий, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту предусмотрено неустойкой.

В случае несвоевременного оказания услуг исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.



7. срокДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА



7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" ___________ 200_ г.

7.2. Настоящий Контракт может быть пролонгирован по взаимному соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Контракту, подписываемого сторонами настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке путем направления соответствующего письменного уведомления Исполнителю.



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



8.1. Если при осуществлении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий

8.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

8.3. Настоящий Контракт составлен на ____ листах в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для специально уполномоченного органа.

8.4. в настоящий Контракт по письменному соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

8.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение ____ дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Читинской области в соответствии с законодательством РФ.

8.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

- Приложение N 1 "Перечень и объем оказываемых услуг";

- Приложение N 2 "График оказания услуг".



АДРЕСА и БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Заказчик                                     Поставщик
________________________________________    ______________________________________
________________________________________    ______________________________________
________________________________________    ______________________________________
________________________________________    ______________________________________
_____________/_________/                    _________________/_________/
М.П.                                         М.П.
Реестровый номер муниципального контракта ________________________________________
Дата внесения  в реестр муниципальных контрактов _________________________________
__________________________ Заказчик ____________________________ Исполнитель
       М.П.                                М.П.
-----------------------------------------¬ -----------------------------------------¬
¦                          Приложение N 1¦ ¦                          Приложение N 2¦
¦к муниципальному контракту N ___от______¦ ¦к муниципальному контракту N __от_______¦
¦на оказание услуг ______________________¦ ¦на оказание услуг ______________________¦
¦                  (наименование услуг)  ¦ ¦                   (наименование услуг) ¦
¦   Перчень и ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ   ¦ ¦          ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ         ¦
L----------------------------------------- L-----------------------------------------








Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека






Навигация


Новости

Партнеры

Разное

Рейтинг@Mail.ru